相關工期的精選知識

首先解釋一下什麼叫前鋒線比較法，也就是通過實際進度前鋒線與原進度計劃中各工作箭線交點的位置來判斷工作實際進度與計劃進度的偏差，進而判定該偏差對今後工作及總工期影響程度的一種方法。預先制定一份預計完成的工作...

絕對工期是指日曆天，不考慮國定假日和公衆假期的影響，由於業主原因的停水停電的影響，由於不可抗力的影響不包含在絕對工期內。現在的投標大多數是使用絕對工期，另一種說法，叫做日曆天數，每天都在施工。相對工期則是逢雙休日...

1、工程量增加。2、發包人變更設計。3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料。4、發包人未按約支付工程款。5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當。6、不可抗力或其他因素。【法律依...

工傷的誤工期，在法律上叫“停工留薪期”，《工傷保險條例》對此有明確的規定，《工傷保險條例》第三十三條規定，職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變，由所在單位...

根據最高人民法院的司法解釋的規定，因交通事故致殘的，當然引起受害人持續誤工，在這種情況下，誤工費計算至受害人定殘前的一日。【法律依據】《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十條規定...

誤工費的計算標準，根據《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第20條規定，誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘...

建設工程工期的規定依據《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第四十七條，招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同;招標人和中標人不得再行訂立背...

重新施工延誤工期可以要求索賠。工期索賠的計算方法1、按照定額計價的工程索賠費用計算合同或者找遍文件約定的索賠內容計算。2、按照工程量的清單計價工程項目工程索賠費用計算計價，依據參照工程攔標價。3、沒有按照...

節點工期即時間節點，指某個大環境中的一個點或者一段，好比公交車線路中的一個站臺。比如在工期計劃，或者工作計劃等裏面體現較多。以工期計劃爲例，時間節點可以代表工程的某個階段或者某個里程碑的點，而此階段或這個里程碑...

業主與裝修公司構成承攬合同法律關係。裝修公司拖延工期的行爲屬於違約行爲，業主可以要求其承擔違約責任。業主可以結合自身情況進行維權，先與裝修公司進行協商，協商不成，有仲裁協議的可向仲裁機構申請仲裁，若無，則可以通過...

司法鑑定上的誤工期是有法律效力的。在人身損害賠償案件中，法院應根據《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十條至第二十四條的規定來確定相應的護理期、營養期和誤工期。受害人遭受人...

避免工期拖延的違約責任的方式如下：第一、約定好開竣工日期。如果合同約定某年某月某日起多少天工程竣工，就會帶來一些問題，也會使我方陷入被動局面。如果對方沒有付任何工程款，而要求你在什麼時候工程要竣工，當然被動。因...

工期索賠的概述是指在工程合同履行的過程之中，合同當事人一方也就是承包商沒有能力或者是其自身原因造成工程沒有按時交付，直接或者間接的造成業主的經濟損失，而業主有權利像承包商索要造成的經濟損失，這就是工期延誤索賠...

工期一般是以定額來確定的，是經過科學測定的合理工期。計算施工工期有兩種方法①從開工到竣工按全部日曆天數計算,不扣除停工日數，稱爲“日曆工期”;例子：計劃工期300個日曆，意思是合同的起始日至結束日期，包括週末、大小...

試用期最長不能超過六個月。《勞動合同法法》第十九條，試用期，勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不得超過一個月；勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過二個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用...

1、向發包人或監理人發出通知，書面說明此次疫情對其造成的影響。同時提供此次疫情對建工企業造成實際影響及損失的證據。2、採取避免和延誤工期的措施，如在勞務人員不能復工時，協調其他地區的勞務人員。在原材料供應商不...

在施工合同約定工期時，如果超出了合同工期，需要分不同的原因進行討論：1、如果是發包方的原因，那麼在這種情況下，一般都由發包方承擔延期責任。2、如果是因爲施工方的原因，導致超過工期的，則由施工方負責。3、因爲不可抗力的...

山水文苑位於銀杏大道以南、寶珠山以東、鶴河街以西、春曉路以北。小區，是指在城市一定區域內、具有相對獨立居住環境的大片居民住宅，同時是配有成套的生活服務設施，如商業網點、學校（幼兒園）等。住宅小區是指按照城市統一...

業主與裝修公司構成承攬合同法律關係。裝修公司拖延工期的行爲屬於違約行爲，業主可以要求其承擔違約責任。業主可以結合自身情況進行維權，先與裝修公司進行協商，協商不成，有仲裁協議的可向仲裁機構申請仲裁，若無，則可以通過...

因疫情防控導致的建設工期延誤，屬於《合同》約定中的不可抗力情形，應將約定的工期順延。【法律依據】《建設工程司法解釋二》第六條：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確...

有書面記錄的下列情形，施工單位可以主張工期順延。1、建設單位未按照約定提供圖紙及開工條件。2、建設單位未按照約定支付預付款、進度款，致使施工不能正常進行。3、建設單位指定的代表未按照約定提供指令、批准，致使施...

工期吃緊的意思是工期的時間非常緊張。工期指一項工程完工的時間限制。施工工期是建築企業重要的核算指標之一。工期的長短直接影響建築企業的經濟效益，並關係到國民經濟新增生產能力動用計劃的完成和經濟效益的發揮。...

有書面記錄的下列情形，施工單位可以主張工期順延。1、建設單位未按照約定提供圖紙及開工條件。2、建設單位未按照約定支付預付款、進度款，致使施工不能正常進行。3、建設單位指定的代表未按照約定提供指令、批准，致使施...

工期指發包人要求承包人完成單位工程所需時間，是在施工工程前訂立的合同中一項重要部分，若承包人未在規定時間完成其義務，則構成違約。工期順延就是指當並非承包人原因而出現各種會阻礙工程進度的因素時，承包人可以申請工...

工期順延是指下雨等自然因素，還有就是停水、停電等導致停工原因，簽訂工期順延合同之後，就可以保護施工方的免受合同違約的責任。【法律依據】《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第六條...